- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Cedinsa Eix Transversal Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Cedinsa Eix Transversal (Secretaría Técnica).
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Cedinsa Eix Transversal (Secretaría Técnica).
- 2) Domicilio:
- Calle Tarragona, 149-157, planta 19.
- 3) Localidad y código postal:
- Barcelona 08014.
- 4) Teléfono:
- 93.229.10.60.
- 5) Telefax:
- 93.229.00.33.
- 6) Correo electrónico:
- eixtransversal@cedinsa.net.
- 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
- Fecha límite obtención documentación hasta el 13 de agosto, a las 13:00.
- d) Número de expediente:
- 05068.5
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Contrato de obras.
- b) Descripción:
- Contrato de obra para la construcción del proyecto modificado "Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK 157+730 al PK 169+100. Tram: Santa Maria d’Oló-Sant Bartomeu del Grau. Clau: DC-05068.5-M1".
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 1) Domicilio:
- Eix Transversal C-25.
- 2) Localidad y código postal:
- Santa Maria d’Oló-Sant Bartomeu del Grau.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- 28 meses.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 45-23-31-10.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Ordinaria.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- d) Criterios de adjudicación:
- Los detallados en la cláusula 13 del Pliego de Bases para la contratación de obras.
- 4. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe neto: 40.137.636,82 euros. IVA (%): 18. Importe total: 47.362.411,45 euros.
- 5. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): 802.752,74 euros. Definitiva (%): 20 por 100 (un 10 por 100 del importe de adjudicación del contrato a devolver una vez puesta en servicio la obra, y otro 10 por 100 del importe de adjudicación del contrato a devolver una vez finalizado el periodo de garantía).
- 6. Requisitos específicos del contratista:
-
- a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
- Sección 1ª Grupo A) Subgrupo 2 Categoría f; Sección 1ª Grupo B) Subgrupo 2 Categoría f; Sección 1ª Grupo B) Subgrupo 3 Categoría f; Sección 1ª Grupo G) Subgrupo 4 Categoría f; Sección 1ª Grupo A) Subgrupo 5 Categoría f.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- La detallada en la cláusula 8 del Pliego de Bases para la contratación de obras.
- 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- 31/08/2010.
- b) Modalidad de presentación:
- La detallada en el Pliego de Bases para la contratación de obras.
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Cedinsa Eix Transversal (Secretaría Técnica).
- 2) Domicilio:
- Calle Tarragona, 149-157, planta 19.
- 3) Localidad y código postal:
- Barcelona 08014.
- 4) Dirección electrónica:
- eixtransversal@cedinsa.net.
- f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
- 6 meses.
- 8. Apertura de Ofertas:
-
- a) Dirección:
- Calle Tarragona, 149-157, planta 19.
- b) Localidad y código postal:
- Barcelona 08014.
- c) Fecha y hora:
- La detallada en la cláusula 11 del Pliego de Bases para la contratación de obras.
- 9. Gastos de publicidad:
- A cargo del adjudicatario.
- 10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea":
- 29/7/2010.
Barcelona, 29 de julio de 2010.- El Director General Cedinsa Eix Transversal, Juan Manuel Manrique.
