Está Vd. en

Documento BOE-B-2010-28269

Anuncio de Cedinsa Eix Transversal Concessionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. por el que se hace pública la licitación para la construcción del proyecto modificado "Millora general. Desdoblament de l'Eix Transversal. Carretera C-25. Puntos kilométricos 132+380 al 157+690. Tramo: Manresa-Santa María d'Oló. Clau: DC-05068.4-M1".

Publicado en:
«BOE» núm. 189, de 5 de agosto de 2010, páginas 89464 a 89465 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
Departamento:
Otros Poderes Adjudicadores
Referencia:
BOE-B-2010-28269

TEXTO

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Cedinsa Eix Transversal Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Cedinsa Eix Transversal (Secretaria Técnica).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Cedinsa Eix Transversal (Secretaria Técnica).
2) Domicilio:
C/Tarragona, 149-157, planta19.
3) Localidad y código postal:
Barcelona 08014.
4) Teléfono:
93.229.10.60.
5) Telefax:
93.229.00.33.
6) Correo electrónico:
eixtransversal@cedinsa.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Fecha límite obtención documentación hasta el 13 de agosto a las 13:00.
d) Número de expediente:
05068.4
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Contrato de obras.
b) Descripción:
Contrato de obra para la construcción del proyecto modificado "Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. Puntos kilométricos 132+380 al 157+690. Tramo: Manresa-Santa María d’Oló. Clau: DC-05068.4-M1".
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Eix Transversal C-25.
2) Localidad y código postal:
Manresa–Santa Maria d’Oló.
e) Plazo de ejecución/entrega:
28 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45-23-31-10.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Los detallados en la cláusula 13 del Pliego de Bases para la contratación de obras.
4. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 57.475.397,44 euros. IVA (%): 18. Importe total: 67.820.968,98 euros.
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 1.149.507,95 euros. Definitiva (%): 20% (un 10% del importe de adjudicación del contrato a devolver una vez puesta en servicio la obra, y otro 10% del importe de adjudicación del contrato a devolver una vez finalizado el período de garantía).
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Sección 1ª Grupo A) Subgrupo 2 Categoría f; Sección 1ª Grupo B) Subgrupo 2 Categoría f; Sección 1ª Grupo B) Subgrupo 3 Categoría f; Sección 1ª Grupo G) Subgrupo 4 Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
La detallada en la cláusula 8 del Pliego de Bases para la contratación de obras.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
31/08/2010.
b) Modalidad de presentación:
La detallada en el Pliego de Bases para la contratación de obras.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Cedinsa Eix Transversal (Secretaria Técnica).
2) Domicilio:
C/Tarragona, 149-157, planta19.
3) Localidad y código postal:
Barcelona 08014.
4) Dirección electrónica:
eixtransversal@cedinsa.net.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
6 meses.
8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección:
C/ Tarragona, 149-157, planta19.
b) Localidad y código postal:
Barcelona 08014.
c) Fecha y hora:
La detallada en la cláusula 11 del Pliego de Bases para la contratación de obras.
9. Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea":
29/07/2010.

Barcelona, 29 de julio de 2010.- Juan Manuel Manrique, Director General Cedinsa Eix Transversal.

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras
Ámbito geográfico:
Cataluña
Materias:
004 Construcción, 107 Movimiento de tierras y perforaciones, 112 Obras viales y pistas,
Observaciones:
Se corrige plazo, por anuncio núm. 63363 (BOE núm. 201, de 19 de agosto de 2010).

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid