- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
- 2) Domicilio:
- Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid 28004.
- 4) Teléfono:
- 91 588 91 36.
- 5) Telefax:
- 91 588 92 47.
- 6) Correo electrónico:
- necodcentralproc@munimadrid.es.
- 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- http://www.munimadrid.es/perfildecontratante.
- 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
- El día anterior al de fin de presentación de proposiciones. Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o documentación complementaria con una antelación de nueve días a la fecha límite para la recepción de ofertas.
- d) Número de expediente:
- 195/2010/00010.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Suministro.
- b) Descripción:
- Suministro de historia clínica electrónica para ambulancias de soporte vital básico del SAMUR-Protección Civil.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 1) Domicilio:
- La Base Central de SAMUR-Protección Civil.
- 2) Localidad y código postal:
- Madrid.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- El plazo de ejecución del contrato será de siete meses y veinte días, siendo la fecha prevista de inicio el 11 de mayo de 2010; En todo caso, el suministro deberá estar finalizado el 31 de diciembre de 2010.
- f) Admisión de prórroga:
- No.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 33124100-6 Aparatos para diagnóstico.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Urgente.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- d) Criterios de adjudicación:
- Se atiende a una pluralidad de criterios: Criterios no valorables en cifras o porcentajes (máximo 49 puntos). Criterios valorables en cifras o porcentajes (máximo 51 puntos): 1.-Fomento del empleo: 31 puntos; 2.-Precio: 20 puntos. Se considerará que la oferta esta incursa en valores anormales o desproporcionados conforme a lo establecido en la cláusula 20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- 4. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe neto: 130.841,12 euros. IVA (%): 7. Importe total: 140.000,00 euros.
- 5. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): 3.925,23 euros. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
- 6. Requisitos específicos del contratista:
-
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 64 apartado c) de la Ley de Contratos del Sector Público: Requisitos mínimos de solvencia : Haber alcanzado en el conjunto de los tres últimos años (2007, 2008 y 2009) un volumen global de negocios de, al menos, el importe de licitación del presente contrato. Medio de acreditación: Declaración responsable del representante legal de la empresa relativa al volumen global de negocios de los 3 últimos años (2007, 2008 y 2009). Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 66 apartado a) de la LCSP: Requisitos mínimos de solvencia : Haber realizado en el conjunto de los tres últimos años, (2007, 2008 y 2009) suministros que guarden relación con el objeto de este contrato, por un importe, unitario o agregado de, como mínimo, 150.000,00 euros. Medio de acreditación: Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años (2007, 2008 y 2009) suscrita por el representante legal de la empresa, indicándose su importe, fechas y destino público o privado, acompañada de los certificados de buena ejecución de los suministros que guarden relación con el objeto de este contrato por un importe unitario o agregado de, como mínimo, 150.000,00 euros. - Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales: Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato, según se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- 22 de febrero de 2010, hasta las catorce horas.
- b) Modalidad de presentación:
- Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: uno de ellos contendrá la "documentación administrativa", otro sobre incluirá la "documentación referente a criterios no valorables en cifras o porcentajes" y finalmente un tercer sobre recogerá la "documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes".
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
- 2) Domicilio:
- Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid 28004.
- f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
- Tres meses desde la apertura de la oferta económica.
- 8. Apertura de Ofertas:
-
- a) Dirección:
- Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
- b) Localidad y código postal:
- Madrid 28004.
- c) Fecha y hora:
- 1 de marzo de 2010, a las catorce horas.
- 9. Gastos de publicidad:
- Por cuenta del adjudicatario.
- 11. Otras informaciones:
- Condiciones especiales de ejecución: El nuevo personal que el contratista o subcontratista necesite emplear para la prestación del contrato debe encontrarse en situación de trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandante de empleo no ocupados o los trabajadores autónomos que haya cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes no ocupados.
Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación del contrato: En el sobre de documentación: Criterios no valorables en cifras o porcentajes deberá aportarse la siguiente documentación:Propuesta Técnica.
Madrid, 10 de febrero de 2010.- Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica de Seguridad y Movilidad. Natalia Pujana Gáñez.