- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Usera.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Departamento Jurídico, Sección de Contratación.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Departamento de Servicio Técnico.
- 2) Domicilio:
- Avda. Rafaela Ybarra n.º 41.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid 28026.
- 4) Teléfono:
- 915887223 - 915887250.
- 6) Correo electrónico:
- ncontrausera@munimadrid.es.
- 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- www.munimadrid.es/perfildecontratante.
- d) Número de expediente:
- 113/2010/00519.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Obras.
- b) Descripción:
- Obras para la Instalación de Deposito de Agua Reciclada y Red de Riego en Polideportivo San Fermín, del Distrito de Usera", financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/ 2009, de 26 de octubre.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- El plazo de ejecución del contrato será de tres meses; en todo caso, la obra deberá concluir antes del día 31 de diciembre de 2010 de conformidad con el Real Decreto-Ley13/2009, de 26 de octubre.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Urgente.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- 4. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe total: 372.452,95 euros.
- 5. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): 9.632,40 euros. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
- 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- 13 días a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio.
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Usera.
- 2) Domicilio:
- Avda. Rafaela Ybarra n.º 41, planta baja.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid 28026.
- 8. Apertura de Ofertas:
-
- a) Dirección:
- Avda. Rafaela Ybarra n.º 41, planta segunda.
- b) Localidad y código postal:
- Madrid.
- c) Fecha y hora:
- Se indicará en el perfil del contratante.
- 9. Gastos de publicidad:
- Seran por cuenta del adjudicatario.
- 11. Otras informaciones:
- Condición especial de ejecución: El nuevo personal que el contratista o subcontratista necesite emplear para la ejecución de las obras, se deberá encontrar en situación de trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandante de empleo no ocupados o los trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes no ocupados.
-La forma y contenido de las proposiciones deberá ajustarse a lo establecido en la cláusula 19 del Pliego.
-El anexo VIII del Pliego, que contiene el cuadro relativo a la programación de la incorporación de los trabajadores a la obra, deberá presentarse, además de en soporte papel debidamente firmado por el representante de la empresa, en el fichero Excel que se facilita en la documentación asociada al anuncio como documentación complementaria.
Madrid, 10 de febrero de 2010.- Gerente del Distrito de Usera, Fernando de la Jara Ayala.