- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Organización Central-Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Organización Central-Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
- 2) Domicilio:
- C/ Alava, 45.
- 3) Localidad y código postal:
- 01006 Vitoria-Gasteiz.
- 4) Teléfono:
- 945006515.
- 5) Telefax:
- 945006345.
- 6) Correo electrónico:
- contrata@osakidetza.net.
- 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- www.contratacion.euskadi.net.
- 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
- 30/06/2014.
- d) Número de expediente:
- G/160/20/1/0847/OSC1/0000/052014.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Suministros.
- b) Descripción:
- Aprovisionamiento mediante arrendamiento de una solución de almacenamiento para los CPDs de la Organización Central de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
- No.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 1) Domicilio:
- C/ Alava, 45.
- 2) Localidad y código postal:
- Vitoria-Gasteiz 01006.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- 60 meses.
- f) Admisión de prórroga:
- No.
- g) Establecimiento de un acuerdo marco:
- No.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 30234000.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Ordinaria.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- c) Subasta electrónica:
- No.
- d) Criterios de adjudicación:
- A. Calidad técnica. 50 puntos: 1. Arquitectura tecnológica propuesta. 35 puntos (Arquitectura: 10; Continuidad de negocio: 10; Protección de la información: 5; Eficiencia: 6; Herramienta de gestión: 3; Seguridad: 1) 2. Mejoras a las especificaciones demandadas. 15 puntos (Se asignará 1 punto por cada 50 TB de ampliación de la capacidad neta demandada en la Fase 1 en cada una de las soluciones de almacenamiento de los 2 CPDs principales, hasta un máximo de 5 puntos; Se asignarán 5 puntos a aquellas propuestas en que las funcionalidades software no dependen de la capacidad de almacenamiento disponible. Las licencias adquiridas, lo son para las futuras ampliaciones de capacidad; Se asignarán hasta 5 puntos en función de las horas de soporte que se ofrezcan para la Fase 1 del despliegue de la infraestructura). B. Precio. 50 puntos.
- 4. Valor estimado del contrato:
- 2.000.000,00 euros (Iva excluido).
- 5. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe total: 2.000.000,00 (Iva excluido).
- 6. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): No. Definitiva (%): Sí. 5 % del importe de adjudicación.
- 7. Requisitos específicos del contratista:
-
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- Ver bases.
- d) Contratos reservados:
- No.
- 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- 07/07/2014 a las 13:00 horas.
- b) Modalidad de presentación:
- La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Osakidetza-Organización Central.
- 2) Domicilio:
- C/ Álava, 45.
- 3) Localidad y código postal:
- 01006 Vitoria-Gasteiz.
- 4) Dirección electrónica:
- www.contratacion.euskadi.net.
- e) Admisión de variantes:
- No.
- f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
- 2 meses a partir de la apertura de la oferta económica.
- 9. Apertura de Ofertas:
-
- a) Descripción:
- Apertura juicios de valor y apertura de criterios evaluables mediante fórmulas.
- b) Dirección:
- C/ Álava, 45.
- c) Localidad y código postal:
- 01006 Vitoria-Gasteiz.
- d) Fecha y hora:
- Mesa apertura juicios de valor: 11/07/2014 a las 11:00 horas, y Mesa apertura de fórmulas: 30/07/2014 a las 11:30 horas.
- 10. Gastos de publicidad:
- Por cuenta del adjudicatario.
- 11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea":
- 26/05/2014.
Vitoria-Gasteiz, 30 de mayo de 2014.- El Presidente suplente de la Mesa de Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.
