- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
- 2) Domicilio:
- Paseo de Recoleto, 5 planta baja.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid 28004.
- 4) Teléfono:
- 91 588 91 36.
- 5) Telefax:
- 91 588 92 47.
- 6) Correo electrónico:
- necodcentralproc@munimadrid.es.
- 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- http://www.munimadrid.es/perfildecontratante.
- 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
- El día anterior al de fin de presentación de proposiciones. Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o documentación complementaria con una antelación de nueve días a la fecha límite para la recepción de ofertas.
- d) Número de expediente:
- 195/2010/00003.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Suministro.
- b) Descripción:
- Suministro de equipamiento para la generación y análisis de información geo-referenciada (EGAGEO), financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 1) Domicilio:
- Departamento de Innovación y Desarrollo de la Dirección General de Seguridad, sito en la 2.ª planta del n.º 31 de la calle Albarracín, en Madrid.
- 2) Localidad y código postal:
- Madrid 28037.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- Un mes, siendo la fecha prevista de inicio desde la adjudicación definitiva del contrato; en todo caso el suministro deberá estar finalizado el 31 de diciembre de 2010.
- f) Admisión de prórroga:
- No.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 48612000-1 "Sistema de gestión de base de datos", 48613000-8 "Gestión electrónica de datos", 48614000-5 "Sistema de recopilación de datos", 48820000-2 "Servidores", 38221000-0 "Sistemas de información geográfica (SIG o equivalentes)", 51612000-5 "Servicios de instalación de equipo para procesamiento de la información".
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Urgente.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- d) Criterios de adjudicación:
- Se atiende a una pluralidad de criterios: Criterios no valorables en cifras o porcentajes (máximo 49 puntos): características del software (Sw) (32 %). características del hardware (Hw). (17 %). Criterios valorables en cifras o porcentajes (máximo 51 puntos): 1. Fomento del empleo (31 puntos); 2. Precio (20 puntos).
Se considerará que la oferta esta incursa en valores anormales o desproporcionados cuando el volumen de mano de obra ofertado, supere en más del 50 %, la cifra de una (1) persona, introducida por el Ayuntamiento de Madrid en el proceso de solicitud de financiación para este proyecto de inversión.
Se considerará, en principio como valor anormal o desproporcionado, la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apreciar, no obstante, previos los informes técnicos del servicio correspondiente y considerando adecuada la justificación del licitador, que la oferta puede ser cumplida a satisfacción de la Administración.
- 4. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe neto: 172.413,79 euros. IVA (%): 16. Importe total: 200.000,00 euros.
- 5. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): 5.172,41 euros. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
- 6. Requisitos específicos del contratista:
-
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- Acreditación de la solvencia económica y financiera:- Artículo 64.1.c) de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de solvencia: Volumen global de negocios por un importe igual o superior al Presupuesto base de licitación del contrato (I.V.A. excluido) en el conjunto de los tres últimos ejercicios (2007, 2008 y 2009). Acreditación de la solvencia técnica : Artículo 66.1.a) y 66.1.e) de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de solvencia: realización de suministros de similar naturaleza a la del objeto del contrato por un montante global igual o superior al Presupuesto base de licitación del contrato (I.V.A. excluido) en el conjunto de los tres últimos ejercicios (2007, 2008 y 2009) y cumplimiento por la maqueta del equipamiento a suministrar de los requisitos técnicos exigidos en el PPT.
- 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- 19 de febrero de 2010, hasta las catorce horas.
- b) Modalidad de presentación:
- Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: uno de ellos contendrá la "documentación administrativa", otro sobre incluirá la "documentación referente a criterios no valorables en cifras o porcentajes" y finalmente un tercer sobre recogerá la "documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes".
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
- 2) Domicilio:
- Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid 28004.
- f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
- Tres meses desde la apertura de la oferta económica.
- 8. Apertura de Ofertas:
-
- a) Dirección:
- Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
- b) Localidad y código postal:
- Madrid 28004.
- c) Fecha y hora:
- 26 de febrero 2010, a las trece horas.
- 9. Gastos de publicidad:
- Por cuenta del adjudicatario.
- 11. Otras informaciones:
- Condiciones especial de ejecución: El nuevo personal que el contratista o subcontratista necesite emplear para la ejecución de las obras debe de encontrarse en situación de trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandante de empleo no ocupados o los trabajadores autónomos que haya cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes no ocupados.
La forma y contenido de las proposiciones deberá ajustarse a lo establecido en la cláusula 19 del Pliego. El Anexo VIII del Pliego deberá presentarse además de en soporte papel en el fichero Excel disponible en el perfil de contratante asociado al anuncio de licitación.
Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación será la indicada en el apartado 23 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Madrid, 9 de febrero de 2010.- Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica de Seguridad y Movilidad. Natalia Pujana Gáñez.
