Está Vd. en

Documento BOE-B-2009-32592

Anuncio de 22 de septiembre de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de Contrato de Obra. T-TC6103/OEJ0.

Publicado en:
«BOE» núm. 234, de 28 de septiembre de 2009, páginas 115553 a 115554 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
Departamento:
Otros Poderes Adjudicadores
Referencia:
BOE-B-2009-32592

TEXTO

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
2) Domicilio:
Calle Charles Darwin, s/n. Isla de la Cartuja. Edificio de la Consejería de Obras Públicas.
3) Localidad y código postal:
41092
4) Teléfono:
(95) 500 75 50.
5) Telefax:
(95) 500 75 73.
6) Correo electrónico:
ferrocarrilesandaluces.com.
d) Número de expediente:
T-TC6103/OEJ0.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Contrato de obras para la ejecución de las actuaciones necesarias para las obras de construcción del lote de sistemas del proyecto de instalaciones del tren tranvía de Chiclana de la Frontera-San Fernando.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Cádiz. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Veinticuatro (24) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
34632200_8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Negociado con Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 19.145.035,09 euros. IVA (%): 3.063.205,61. Importe total: 22.208.240,70 euros.
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No aplica euros. Definitiva (%): Definitiva ordinaria 5 por ciento presupuesto de licitación, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. Garantía definitiva especial 2 por ciento presupuesto de adjudicación, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
D 3 F.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
12:00 horas del día 17 de noviembre de 2009.
b) Modalidad de presentación:
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
2) Domicilio:
Calle Charles Darwin, s/n. Edificio de la Consejería de Obras Públicas.
3) Localidad y código postal:
Sevilla. 41092.
4) Dirección electrónica:
ferrocarrilesandaluces.com.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección:
Calle Charles Darwin, s/n. Edificio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Localidad y código postal:
Sevilla, 41092.
c) Fecha y hora:
Oferta económica: A las 12:00 horas del día 27 de noviembre de 2009 Oferta técnica: A las 12.00 horas del día 27 de noviembre de 2009.
9. Gastos de publicidad.
Los gastos de los anuncios serán satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea".
22 de septiembre de 2009.
11. Otras informaciones.
Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente: T-TC6103/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de compromiso de constitución de unión temporal de empresas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 94, de 14 de agosto.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- El Secretario General, Jesús Jiménez López.

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras
Ámbito geográfico:
Andalucía
Materias:
004 Construcción, 109 Obras ferroviarias,
Observaciones:
Se amplía información por anuncio núm. A130004573 (BOE núm. 29, de 2 de febrero de 2013).

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid