Anuncio de Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L.. sobre licitación de un contrato de obras sujeto a regulación armonizada
1. Entidad adjudicadora: Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L., Societat Privada Municipal del Ayuntamiento de Viladecans. Obra: Contenidas en el Proyecto de Obras Locales Ordinarias para la construcción de un aparcamiento en la Avenida Dr. Fleming Viladecans. 2. Objeto:
a) Descripción: Obras contenidas en el Proyecto de Obras Locales Ordinarias para la construcción de un aparcamiento en la Avenida Dr. Fleming de Viladecans. Lugar de ejecución: Avenida Dr. Fleming. Viladecans. Barcelona.
b) Plazo de ejecución: 18 meses. c) Clasificación CPV 45200000-9, 45223300-9, 45223310-2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación es de 5.739.794,64 €, sin IVA.
5. Garantías:
Provisional: 3 por 100 del presupuesto de licitación.
Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de contrato.
6. Obtención de documentación y información: El pliego de cláusulas administrativas y técnicas, y el proyecto y documentación anexa quedarán expuestos durante el plazo de presentación de proposiciones, entre las 9.00 y las 14.00 horas de los días laborales en las oficinas de:
a) Entidad: SPM Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L.
b) Domicilio: Pasaje Mitjorn, s/n. c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840. d) Teléfono: (93) 637 10 66. Fax: (93) 637 86 72. e) Persona de contacto: Juan Carlos López. Responsable de los Servicios Jurídicos. E-mail: jclopez@vimed.net
7. Requisitos específicos del licitador:
a) Clasificación: Grupo: A, Subgrupo: 1, Categoría: d. Grupo: K, Subgrupo: 1, Categoría: d, Grupo: C, Subgrupo: 2, Categoría: d.
b) Para los empresarios no españoles miembros de la Comunidad Europea y para los restantes empresarios se exigirá la acreditación de solvencia económica financiera y técnica conforme a lo establecido en el Pliego.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: Martes, cinco de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas. c) Lugar de presentación: En la dirección indicada en el punto 6. d) El licitador estará obligado a mantener su oferta durante 6 meses. e) No se admiten propuestas variantes. f) Se admiten propuestas enviadas por correo de acuerdo con lo que se determina en el pliego.
9. Apertura de ofertas. Se comunicará a todos los licitadores con antelación suficiente.
10. Los gastos de los anuncios de licitación y adjudicación del contrato irán a cargo del adjudicatario hasta el límite de 1.000 €. 11. Fecha del envío del anuncio al DOUE: Nueve de junio de 2008.
12. Direcciones Internet. Dirección del poder adjudicador: www.vimed.net
Viladecans, 12 de junio de 2008.-Jordi Angusto Zambrano, Consejero Delegado de SPM Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L.-41.072.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid