Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima convoca el concurso relativo al contrato de obras definidas en el proyecto de urbanización del polígono Sud-Oest del Besòs.

1. Entidad adjudicadora: Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima. a) Número de expediente: CPB06050002.

2. Objeto del contrato:

a) Constituye el objeto del concurso la adjudicación del contrato de obras definidas en el proyecto de urbanización del polígono Sud-Oest del Besòs.

b) División por lotes y número: no. c) Lugar: Barcelona. d) Plazo de ejecución: 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 16.382.492,16 euros, IVA incluido.

5. Garantías.

a) Provisional: 327.649,84 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación:

a) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día anterior a la presentación de la documentación.

b) Lugar de obtención de documentación: Copistería ATB, calle Riera Sant Miquel, número 44, Barcelona. Teléfono: 93.415.12.06.

7. Obtención de información.

a) Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: calle de la Llacuna, 161, 2.ª planta. c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018. d) Teléfono: 93.291.46.00. e) Telefax: 93.291.46.01.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación empresarial: G-3-f; E-1-f; I-1-e; J-5-e.

9. Presentación de proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 7 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se indica en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima.

2.ª Domicilio: calle de la Llacuna, número 161, 2.ª planta. 3.ª Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

10. Apertura de las ofertas económicas.

a) Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: calle de la Llacuna, 161, 2.ª planta. c) Localidad: Barcelona. d) Fecha: 18 de julio de 2006. e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos del anuncio: a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de publicación del concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea: 16/05/2006.

Barcelona, 19 de mayo de 2006.-Consejero Delegado, Ricard Frigola i Pérez.-33.838.