Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Resolución de Madrid Calle 30, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de un contrato de obras

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Madrid Calle, Sociedad Anónima, departamento jurídico.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de obras para la redacción del proyecto y construcción del centro de control de túneles de la M-30.

b) División por lotes: No. c) Lugar de ejecución: Madrid. d) Plazo de ejecución (meses): La puesta en servicio de las obras será de 8 meses contados a partir del día siguiente del de la firma del Acta de Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Oordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 36.304.520,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 726.090,40 euros. 6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, edificio APOT, sexta planta. c) Localidad y código postal: Madrid, 28042. d) Teléfono de contacto: 91.721.32.47. e) Telefax: 91.721.32.65. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría F; Grupo I, subgrupos 5, 6 y 7, categoría E; Grupo J, subgrupo 2, categoría E y Grupo K, subgrupo 9 y categoría E.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 24 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos. c) Lugar de presentación: En la dirección indicada en el punto 6. d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis meses contados a partir de la fecha de la apertura de las ofertas. e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a las 10 horas del día: 2 de diciembre de 2005.

10. Los gastos de los anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 4 de octubre de 2005.

Madrid, 4 de octubre de 2005.-El Consejero Apoderado de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda. 51.273.