Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima por la que se convoca el concurso, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del contrato de obras: conexión de la calle Embajadores con la M-40

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Empresa Municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de conexión de la calle Embajadores con la M-40.

b) División por lotes: No. c) Lugar de ejecución: Madrid. d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:143.821.791,41 euros.

5. Garantía provisional. 2.876.435,83 euros. 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Ribera del Sena sin número, 6.ª planta, Edificio APOT. c) Localidad y código postal: Madrid 28042. d) Teléfono: 91.721.32.48. e) Telefax: 91.721.32.65. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso(grupos, subgrupos y categoría).

Clasificación. Grupo A, subgrupo 1, categoría F; Grupo A, subgrupo 5, categoría F; Grupo G, subgrupo 4, categoría F), Grupo I, subgrupo 1, categoría D); Grupo K, subgrupo 1, categoría D); Grupo K, subgrupo 2, categoría D).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 4 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación:.

1. Entidad: Madrid.

2. Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª planta, edificio APOT. 3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Ribera del Sena, sin número, 6.ª planta, edificio APOT. c) Localidad: Madrid. d) Fecha: 14 de enero de 2005. e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El gasto de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso). 30 de noviembre de 2003.

Madrid 28042, 30 de noviembre de 2004.-Consejero Apoderado de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda.-55.139.