1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife .
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Turismo y Paisaje.
c) Número de expediente: No tiene.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras del proyecto "Remodelación de la Avenida
de Rafael Puig".
b) División por lotes y número: No procede.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ocho millones trescientos treinta y ocho
mil doscientas setenta y cuatro euros con seis
céntimos (8.338.274,06 euros).
5. Garantía provisional: Ciento sesenta y seis
mil setecientos sesenta y cinco euros con cuarenta
y ocho céntimos (166.765,48 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife .
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 38003.
d) Teléfono: 922 84 30 10.
e) Telefax: 922 23 97 04 .
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 25 de julio de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categorìa f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los contratistas estarán
exentos de presentar los documentos probatorios de su
personalidad y capacidad jurídica, así como de su
capacidad económica , financiera y técnica, cuando
en su lugar, presenten el certificado de inscripción
en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias y en el mismo figure la
clasificación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de
julio de 2002.
b) Documentación a presentar: Las propuestas
redactadas en lengua castellana, constarán de dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o la
persona que le represente, haciendo constar en cada
uno de ellos su contenido en hoja independiente
enunciado numéricamente y, en ambos, el nombre
del licitador. En cada uno de ellos se incluirá la
documentación siguiente:
Sobre número uno titulado "Documentación
General":
Documentos que acrediten la personalidad del
interesado y, en su caso, la representación en virtud
de la cual se actúa, debiendo en este caso, estar
la correspondiente escritura de poder bastanteada
por el Secretario de la Corporación. Si la empresa
fuese persona jurídica se ha de presentar copia de
la Escritura de Constitución debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, así como de sus
modificaciones, si las hubiera habido.
Los empresarios individuales presentarán copia
del documento nacional de identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente.
En el caso de empresas que acudan a la licitación
en régimen de agrupación temporal, documento en
el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que suscriban la proposición,
especificando la participación de cada uno de ellos
en la Agrupación y la designación de la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha
de ostentar la representación de todos ellos frente
a la Administración. En el caso de que resulte
adjudicado el contrato a una unión temporal, ésta deberá
aportar, antes de la formalización del contrato, copia
de la Escritura pública de constitución como tal.
La duración de la unión temporal coincidirá con
la del contrato hasta su extinción.
Cuando se trate de empresarios no españoles de
estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Eco. Europeo,
deberá acreditar su inscripción en el registro
profesional o comercial cuando este requisito sea
exigido por la legislación de su respectivo Estado o
presentación de las certificaciones que se indican
en el anexo I del Rto. para el contrato de obras.
Los demás empresarios extranjeros acreditarán su
capacidad mediante informe de la Misión
Diplomática Permaente u oficina consular de España del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se
hará constar previa acreditación por la empresa,
que figura inscrita en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito
de las actividades propias de la ejecución de las
obras públicas. En estos supuestos, además, deberá
acompañarse informe de la Misión Diplomática
Permanente de España o de la Secretaría General de
Comercio Exterior del Ministerio Eco. sobre la
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre
contratación pública de la Organización Mundial del
Comercio, al tratarse de un contrato de cuantía
superior a la prevista en el artículo 135.1 de la Ley,
o en caso contrario, el informe de reciprocidad al
que se refiere el artículo 23.1 de la Ley, con
certificación expedida por la Embajada de España en
el Estado correspondiente.
Las empresas extranjeras deberán incluir también
declaración expresa de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden para todas las incidencias del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderle.
Asimismo, a los efectos de practicar las oportunas
notificaciones deberá indicarse el domicilio
completo del licitador, su número de teléfono y de fax.
Declaración responsable de no estar incurso en
las prohibiciones para contratar con la
Administración conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
La declaración responsable a que se refiere el
párrafo anterior comprenderá expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Tales justificaciones deberán presentarse por el
empresario que resulte adjudicatario en el plazo
máximo de cinco días hábiles contados desde la
recepción del requerimiento que se le practique al
efecto.
Documentos probatorios de su personalidad y
capacidad jurídica, así como de su capacidad
económica, financiera y técnica, siempre que no
presenten el certificado de inscripción en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias y en el mismo figure la Clasificación
exigida en este Pliego.
Resguardo acreditativo de haber constituido la
garantía provisional a que hace referencia la cláusula
número 8 del pliego de cláusulas administrativas
articulares.
Sobre número dos: "Proposición económica para
las obras de "Remodelación de la Avenida de Rafael
Puig", en el que se incluirá la proposición de acuerdo
con el siguiente modelo:
"Don ..., natural de ... provincia de ..., con
Documento Nacional de Identidad número ... en su propio
nombre (o en nombre y representación de ...) se
compromete a ejecutar las obras de ... con sujeción
estricta al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto por la cantidad de ... (en
letras) euros" (Fecha y firma).
En este sobre se incluirá la documentación por
la que en, en su caso, el licitador acredite los méritos
a los que hace referencia la Cláusula 10del referido
Pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sede del Cabildo Insular de
Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 26 de julio de 2002.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del
adjudicatario, salvo los referidos a rectificaciones.
12. Fecha de envío del anuncio al "Diario
Oficial de las Comunidades Europeas" (en su caso): 3
de junio de 2002.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.cabtfe.es scsUcabtfe.es
Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2002.-José
Antonio Duque Díaz.-31.026.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid