Está Vd. en

Documento BOE-B-2001-75005

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta, en procedimiento abierto.

Publicado en:
«BOE» núm. 75, de 28 de marzo de 2001, páginas 3919 a 3920 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-2001-75005

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número del expediente: 991CO108.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación del

edificio Molino de los Obesos como edificio de

Juzgados en Reinosa (Cantabria).

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Reinosa (Cantabria).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 58.279.967 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.165.599 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y

Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, número 46,

planta tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.

e) Telefax: 91 534 39 98.

f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos todos, categoría d; grupo I,

subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las

cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas

particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las

catorce horas del 26 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos

sobres, según detalle en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Justicia (Registro

General).

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 9 de mayo de 2001.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Anuncio en el "Boletín

Oficial del Estado" por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de marzo de 2001.-El Subsecretario,

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.-13.926.

ANÁLISIS

Tipo:
Subasta
Ámbito geográfico:
Cantabria
Materias:
007 Reforma, 101 Edificaciones,
Observaciones:
Obras.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid