Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de licitación

1. Sociedad concesionaria que convoca la

licitación. Dirección: "Autopistas del Atlántico,

Concesionaria Española, Sociedad Anónima", con

domicilio social en A Coruña (España), calle Alfredo

Vicenti, número 15.

2. Procedimiento y forma de adjudicación del

contrato: Concurso en procedimiento abierto.

3. Objeto de la licitación: La contratación de

la ejecución de las obras del tramo de la Autopista

del Atlántico, "Acceso norte a Ferrol por Fene,

Neda y Narón", con redacción del proyecto.

Lugar de ejecución de las obras: Términos

municipales de Fene, Neda y Narón, de la provincia

de A Coruña.

Características de las obras: Construcción de un

tramo de autopista de 9,5 kilómetros de longitud,

con cuatro enlaces, y que comprende tres viaductos

de 1.168, 870 y 390 metros de longitud aproximada

y un túnel doble de 1.000 metros de longitud

aproximada cada uno.

4. Plazo de ejecución de las obras: Máximo,

treinta y ocho meses.

5. Documentación a disposición de los

licitadores: El pliego de cláusulas particulares y bases

del concurso, con sus anexos, y el pliego de cláusulas

contractuales y modelo de contrato de obras, además

del proyecto base aprobado por el Ministerio de

Fomento.

Dichos documentos estarán a disposición de los

licitadores, para su examen, durante el plazo de

presentación de proposiciones, entre las nueve y

las catorce horas de todos los días laborables,

excepto sábados, en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.".

Se facilitarán, gratuitamente, a los licitadores el

pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, y el pliego de cláusulas administrativas

contractuales y modelo de contrato de obras. La fecha

límite para solicitarlos será la que preceda en diez

días naturales a la de terminación del plazo de

presentación de ofertas.

6. Condiciones que han de satisfacer los

licitadores y documentos que deben aportar: Los

licitadores deberán reunir y justificar las condiciones

de capacidad económica, financiera y técnica que

se determinan en el pliego de cláusulas particulares

y bases ; la clasificación A.1, A.2, A.3, A.5, B.1,

B.2, B.3, G.1, G.4, K.1, K.2 y K.3, todos con

categoría f), a excepción de los del grupo K, que lo

será con categoría e) ; a aquellas empresas no

españolas de países integrados en la Unión Europea

que no estén clasificadas y a las empresas extranjeras

de Estados no miembros de la Unión Europea se

le exigirán los requisitos y documentación señalados

en la legislación de contratos de las

Administraciones públicas.

7. Modelo de proposición económica.

Presentación de ofertas. Forma. Idioma:

Modelo: Las proposiciones económicas se

formularán, de estricta conformidad con el modelo

del anexo número 8, al pliego de cláusulas

particulares y bases.

Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las

doce horas del último de los días en que se cumplan

los noventa días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de envío del

anuncio al "Diario Oficial de las Comunidades

Europeas".

Forma: Presentación, en mano, en las oficinas

del domicilio social de "Autopistas del Atlántico,

C.E.S.A.", o envío por correo a su dirección, de

conformidad con lo dispuesto en el pliego.

Idioma: Español.

8. Apertura de los pliegos de proposiciones

económicas y de plazo de ejecución de las obras: Tendrá

lugar, por la Mesa de Contratación, en el domicilio

social de "Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.", en

acto público, a las doce horas del día en que se

cumplan los tres días naturales, computados a partir

del siguiente, inclusive, a la fecha de terminación

del plazo de presentación de ofertas, o, de ser

inhábil, el primer día hábil siguiente, la proposición

técnica, y el día en que se cumplan los sesenta (60)

días naturales, a partir de la apertura anterior, la

proposición económica, en igual forma.

9. Fianzas y garantías exigidas: Para tomar parte

en el concurso, fianza provisional por importe de

250.000.000 de pesetas (1.502.530,26 euros).

Para otorgamiento del contrato: Fianza definitiva

por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario.

En cualquiera de las modalidades establecidas

en el pliego de cláusulas particulares y de bases.

8. Financiación y pago de las obras: Pagos

mediante certificaciones mensuales por los trabajos

efectivamente realizados, en los términos

establecidos en el pliego de cláusulas contractuales y

modelo de contrato de obras.

9. Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas,

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta:

Tres meses desde la fecha de apertura de las

proposiciones económicas.

11. Criterios para la adjudicación del contrato:

Los que figuren enumerados en la base VII del pliego

de cláusulas particulares y bases.

12. Fecha de envío de este anuncio para

publicación en el "Diario Oficial de las Comunidades

Europeas": 16 de marzo de 2000.

A Coruña, 16 de marzo de 2000.-El Director

general, Andrés Muntaner Pedrosa.-13.899.