Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y

tramitación ordinaria, para la adjudicación del

contrato de obras de ejecución de Comisaría Local de

Policía de Telde, Gran Canaria.

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas con un presupuesto de contrata de

212.177.000 pesetas (1.275.209,45 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las

obras será de doce meses, estando prevista su

iniciación a partir del acta de comprobación del

replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos estarán de manifiesto al público durante

el plazo de presentación de proposiciones, en el

Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid, teléfono

91 322 39 33/91 322 39 34, fax 91 322 39 52,

así como en la Secretaría de la J.S.P. de Canarias,

sita en calle Arrieta, sin número, 35003 Las Palmas.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,

categoría e.

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará

al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en mano en el Registro de Entrada del Área de

Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General

de la Policía, sita en calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid, o bien en la forma prevista

en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo

sexto día natural desde la publicación de este

anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de proposiciones económicas:

Tendrá lugar en acto público el día 29 de junio de

1999, a partir de las diez horas, en el salón de

actos de la Dirección General de Administración

de la Seguridad, calle Amador de los Ríos, número

7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 1999.-El Secretario de

Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.- 21.506.