Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora: "Gestió

d'Infraestructures, Sociedad Anónima", empresa pública de la

Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se

especifican en el anexo y que pertenecen a los

expedientes que se relacionan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica

en el anexo para cada uno de los expedientes que

se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional

equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

El pliego de bases del concurso, así como el proyecto

de las obras, quedarán expuestos durante el plazo

de presentación de las proposiciones, entre la nueve

y las trece horas de los días laborables, en las

oficinas de:

a) Entidad: "Gestió d'Infraestructures, Sociedad

Anónima".

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, números

20-30.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Teléfono: 93 444 44 44.

e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la clasificación de contratista que

se detalla en el anexo para cada uno de los

expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica

previstos 16 y 17 en los términos que figuran en el

pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de mayo de 1999, a las trece

horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección

indicada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses, contados a partir de la

fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

Tampoco se admitirán las proposiciones

presentadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el

pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar, en la

dirección indicada en el punto 6, a las diez horas

del día 12 de mayo de 1999.

10.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 6 de abril de 1999.-El Director general

de Administración y Finanzas, Josep Badía

Sánchez.- 15.337.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de infraestructuras

de edificios prefabricados en la Delegación

Territorial del Baix Llobregat-Anoia. Clave: XEA-99264.

Lugar de ejecución: Anoia, Baix Llobregat. Plazo

de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 60.108.477

pesetas (361.259,22 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C,

C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría

e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de infraestructuras

de edificios prefabricados en la Delegación

Territorial de Barcelona-Barcelona I, ciudad. Clave:

XEB-99262. Lugar de ejecución: Barcelonès. Plazo

de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 9.175.581

pesetas (55.146,35 euros), IVA del 16 por 100

incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de infraestructuras

de edificios prefabricados en la Delegación

Territorial de Barcelona II, comarcas. Clave: XEC-99263.

Lugar de ejecución: Comarcas de Barcelona. Plazo

de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 162.870.360

pesetas (978.870,58 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C,

C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría

f, f, f, f, f, f, f, f, f.

Objeto: Ejecución de las obras de infraestructuras

de edificios prefabricados en la Delegación

Territorial de Girona. Clave: XEG-99266. Lugar de

ejecución: Comarcas de Girona. Plazo de ejecución:

Tres meses. Presupuesto: 65.658.798 pesetas

(394.617,32 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e,

e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de infraestructuras

de edificios prefabricados en la Delegación

Territorial de Lleida. Clave: XEL-99267. Lugar de

ejecución: Comarcas de Lleida. Plazo de ejecución:

Tres meses. Presupuesto: 41.771.006 pesetas

(251.048,80 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e,

e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de infraestructuras

de edificios prefabricados en la Delegación

Territorial de Tarragona. Clave: XET-99268. Lugar de

ejecución: Comarcas de Tarragona. Plazo de

ejecución: Tres meses. Presupuesto: 64.750.501 pesetas

(389.158,35 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e,

e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de infraestructuras

de edificios prefabricados en la Delegación

Territorial del Vallès Occidental. Clave: XEV-99265.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental. Plazo de

ejecución: Tres meses. Presupuesto: 27.547.394 pesetas

(165.563,17 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,

d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia I.

Clave: XMA-99224. Lugar de ejecución: Baix

Llobregat. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

47.150.407 pesetas (283.376,65 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia II.

Clave: XMA-99225. Lugar de ejecución: Baix

Llobregat. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

16.941.163 pesetas (101.818,44 euros), IVA del 16

por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 de la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia III.

Clave: XMA-99226. Lugar de ejecución: Baix

Llobregat. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

56.623.418 pesetas (340.313,60 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia IV.

Clave: XMA-99227. Lugar de ejecución: Baix

Llobregat. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

46.164.474 pesetas (277.454,08 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia V.

Clave: XMA-99228. Lugar de ejecución: Baix

Llobregat. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

47.728.954 pesetas (286.856,79 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia VI.

Clave: XMA-99229. Lugar de ejecución: Baix

Llobregat. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

30.975.161 pesetas (186.164,47 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia VII.

Clave: XMA-99230. Lugar de ejecución: Anoia, Baix

Llobregat. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 46.688.995 pesetas (280.606,51 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C,

C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia

VIII.Clave: XMA-99231. Lugar de ejecución: Baix Llobregat.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

66.851.849 pesetas (401.787,70 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Baix Llobregat-Anoia IX.

Clave: XMA-99232. Lugar de ejecución: Anoia.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

48.412.017 pesetas (290.962,08 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad I, centro instituto de Educación Secundaria

"Emperador Carles". Clave: XMB-99200. Lugar de

ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres

meses. Presupuesto: 21.101.304 pesetas

(126.821,39 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,

d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad II. Clave: XMB-99201. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 34.359.897 pesetas (206.507,14 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Barcelona-Barcelona

ciudad III, centro instituto de Educación Secundaria

"Isabel d'Aragó". Clave: XMB-99202. Lugar de

ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 47.493.171 pesetas (285.439,71

euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación:

Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e,

e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad IV, centro instituto de Educación Secundaria

"Joan d'Austria". Clave: XMB-99203. Lugar de

ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 51.812.360 pesetas (311.398,56

euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación:

Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e,

e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad V. Clave: XMB-99204. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 41.028.781 pesetas (246.587,94 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad VI. Clave: XMB-99205. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 44.741.092 pesetas (268.899,38 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad VII. Clave: XMB-99206. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 31.994.124 pesetas (192.288,56 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad VIII. Clave: XMB-99207. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 27.344.296 pesetas (164.342,53 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad IX. Clave: XMB-99208. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 29.057.318 pesetas (174.638 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C,

C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad X. Clave: XMB-99209. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 51.651.315 pesetas (310.430,66 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 de la

Delegación Territorial de Barcelona-Barcelona

ciudad XI. Clave: XMB-99210. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 26.025.281 pesetas (156.415,09 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas II.

Clave: XMC-99212. Lugar de ejecución: Vallès

Oriental. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 73.764.992 pesetas (443.336,53 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas III.

Clave: XMC-99213. Lugar de ejecución: Vallès

Oriental. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 70.663.567 pesetas (424.696,59 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas IV,

centro CEIP "Pau Casals" de Sant Llorenç

d'Hortons. Clave: XMC-99214. Lugar de ejecución: Alt

Penedès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 23.634.659 pesetas (142.047,16 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas V.

Clave: XMC-99215. Lugar de ejecución: Garraf.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

44.187.659 pesetas (265.573,18 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas VI.

Clave: XMC-99216. Lugar de ejecución: Alt

Penedès. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

73.683.909 pesetas (442.849,21 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas VII.

Clave: XMC-99217. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

44.483.692 pesetas (267.352,37 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas VIII.

Clave: XMC-99218. Lugar de ejecución: Bages.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

46.349.151 pesetas (278.564,01 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas IX.

Clave: XMC-99219. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

59.535.755 pesetas (357.817,09 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas X.

Clave: XMC-99220. Lugar de ejecución: Bages,

Berguedà. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

32.209.022 pesetas (193.580,12 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas XI.

Clave: XMC-99221. Lugar de ejecución: Barcelonès,

Maresme. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 96.995.632 pesetas (582.955,49 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C,

C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas XII.

Clave: XMC-99222. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

131.037.122 pesetas (787.548,96 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría f, f, f, f, f, f, f, f.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Barcelona comarcas XIII.

Clave: XMC-99223. Lugar de ejecución: Osona.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

64.536.171 pesetas (387.870,20 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Girona-Girona I. Clave:

XMG-99241. Lugar de ejecución: Gironès. Plazo

de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 54.555.828

pesetas (327.887,13 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C,

C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría

e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 de la

Delegación Territorial de Girona II, centro CEIP

"Veinat de Salt". Clave: XMG-99242. Lugar de

ejecución: Gironès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 7.804.558 pesetas (46.906,34 euros),

IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Girona III. Clave:

XMG-99243. Lugar de ejecución: Garrotxa, Pla de

l'Estany. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 52.954.913 pesetas (318.265,44 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría: e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Girona IV. Clave:

XMG-99244. Lugar de ejecución: Alt Empordà,

Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Selva. Plazo

de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 41.830.045

pesetas (251.403,63 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C,

C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría

e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Girona V. Clave:

XMG-99245. Lugar de ejecución: Baix Empordà,

Gironès, Selva. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 82.254.677 pesetas (494.360,57 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Girona VI. Clave:

XMG-99246. Lugar de ejecución: Cerdanya,

Ripollès. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

44.369.967 pesetas (266.668,87 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Girona VII. Clave:

XMG-99247. Lugar de ejecución: Alt Empordà,

Baix Empordà. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 94.365.629 pesetas (567.148,85 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Lleida I. Clave:

XML-99248. Lugar de ejecución: Segrià. Plazo de

ejecución: Tres meses. Presupuesto: 65.541.919

pesetas (393.914,87 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C,

C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría

e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Lleida-Lleida II. Clave:

XML-99249. Lugar de ejecución: Segrià. Plazo de

ejecución: Tres meses. Presupuesto: 41.282.423

pesetas (248.112,36 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C,

C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría

e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Lleida III. Clave:

XML-99250. Lugar de ejecución: Alta Ribagorça,

Cerdanya, Pallars Jussà, Solsonès. Plazo de

ejecución: Tres meses. Presupuesto: 44.636.732 pesetas

(268.272,16 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e,

e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Lleida IV. Clave:

XML-99251. Lugar de ejecución: Garrigues,

Noguera, Pla d'Urgell, Urgell, Val d'Aran. Plazo de

ejecución: Tres meses. Presupuesto: 72.557.601 pesetas

(436.079,96 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e,

e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Lleida V. Clave:

XML-99252. Lugar de ejecución: Pla d'Urgell,

Garrigues. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 57.368.025 pesetas (344.788,77 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C,

C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Lleida VI. Clave:

XML-99253. Lugar de ejecución: Segarra, Urgell.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

31.072.745 pesetas (186.750,96 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Tarragona-Tarragona I,

centro instituto de Educación Secundaria "Sant

Salvador". Clave: XMT-99254. Lugar de ejecución:

Tarragonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 19.196.635 pesetas (115.374,10 euros),

IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Tarragona II. Clave:

XMT-99255. Lugar de ejecución: Baix Camp,

Tarragonès. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

70.589.416 pesetas (424.250,93 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Tarragona III. Clave:

XMT-99256. Lugar de ejecución: Baix Camp. Plazo

de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 62.196.004

pesetas (373.805,51 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C,

C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría

e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Tarragona IV. Clave:

XMT-99257. Lugar de ejecución: Alt Camp, Baix

Camp. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

45.770.766 pesetas (275.087,84 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Tarragona V. Clave:

XMT-99258. Lugar de ejecución: Baix Penedès,

Tarragonès. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 59.862.380 pesetas (359.780,15 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Tarragona VI. Clave:

XMT-99259. Lugar de ejecución: Baix Camp, Baix

Penedès, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta. Plazo

de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 39.954.698

pesetas (240.132,57 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación: Grupo C, C, C, C, C, C,

C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría

e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Tarragona VII. Clave:

XMT-99260. Lugar de ejecución: Baix Ebre,

Montsià. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

46.588.274 pesetas (280.001,17 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial de Tarragona VIII. Clave:

XMT-99261. Lugar de ejecución: Alt Camp, Conca

de Barberà, Priorat. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 25.019.422 pesetas (150.369,75

euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación:

Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d, d, d, d, d, d,

d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Vallès Occidental I. Clave:

XMV-99233. Lugar de ejecución: Vallès Occidental.

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C,

C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Vallès Occidental II.

Clave: XMV-99234. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

35.500.000 pesetas (213.359,30 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Vallès Occidental III.

Clave: XMV-99235. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

34.500.000 pesetas (207.349,18 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Vallès Occidental IV.

Clave: XMV-99236. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

34.000.002 pesetas (204.344,13 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría d, d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Vallès Occidental V.

Clave: XMV-99237. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

66.476.877 pesetas (399.534,08 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Vallès Occidental VI.

Clave: XMV-99238. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto:

56.623.678 pesetas (340.315,16 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación: Grupo C, C, C,

C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Vallès Occidental VII.

Clave: XMV-99239. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 46.296.001 pesetas (278.244,57 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM-99 en la

Delegación Territorial del Vallès Occidental VIII.

Clave: XMV-99240. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto: 59.377.705 pesetas (356.867,19 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo

C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e, e, e, e, e, e, e, e, e.