Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca subasta en procedimiento abierto y

tramitación ordinaria para la adjudicación del

contrato de obras de adaptación de antiguo edificio

de Ayudantía de Marina como Comisaría Local de

Policía de Tortosa, Tarragona.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata de

95.828.778 pesetas (575.942,56 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las

obras será de diez meses, estando prevista su

iniciación a partir del acta de comprobación del

reglamento.

3. Exhibición de documentos: El proyecto,

pliego de cláusulas administrativas particulares y

demás documentos estarán de manifiesto al

público durante el plazo de presentación de

proposiciones, en el Área de Patrimonio y Arquitectura

de la Dirección General de la Policía, sita en la

calle Rey Francisco, número 21, 28008 Madrid,

teléfono: 91 322 39 17, fax: 91 322 39 52, así

como en la Secretaría de la Comisaría Provincial

de Tarragona, plaza de Orleans, sin número, 43005

Tarragona.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,

categoría d.

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará

al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en mano en el Registro de Entrada del Área de

Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General

de la Policía, sita en calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid, o bien en la forma prevista

en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo

sexto día natural desde la publicación de este

anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de proposiciones económicas:

Tendrá lugar en acto público el día 16 de septiembre

de 1999, a partir de las diez horas, en el salón

de actos de la Dirección General de Administración

de la Seguridad, calle Amador de los Ríos,

número 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.-El Secretario de

Estado, Ricardo Martí Fluxá.-31.006.