Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y

tramitación ordinaria, para la adjudicación del

contrato de obras de reforma y ampliación del centro

de internamiento de extranjeros en dependencias

policiales de plaza Capuchinos, sin número, en

Málaga.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata de

73.485.400 pesetas (441.656,15 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las obras

será de cinco meses, estando prevista su iniciación

a partir del acta de comprobación de replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos, estarán de manifiesto al público,

durante el plazo de presentación de proposiciones, en

el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17

y fax 91 322 39 52. así como en la Secretaría de

la Comisaría Provincial de Málaga, sita en plaza

Manuel Azaña, 3, 29006 Málaga.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,

subgrupo 4, categoría e.

6. Modelo de proposición económica: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego

de cláusula administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se

presentarán, en mano, en el Registro de Entrada del Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

21, 28008 Madrid, o bien, en la forma prevista

en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce hora del día en que se cumpla el vigésimo

sexto natural desde la publicación de este anuncio

en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de las proposiciones económicas:

Tendrá lugar, en acto público, el día 29 de julio

de 1999, a partir de las diez horas, en el salón

de actos de la Dirección General de Administración

de la Seguridad, sita en la calle Amador de los

Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.-El Director general,

P. D. (Orden de 30 de noviembre de 1998),

Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.- 25.927.