Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca subasta en procedimiento abierto y

tramitación ordinaria para la adjudicación del

contrato de obras de iluminación y aire acondicionado

en la Comisaría Local de Rota (Cádiz).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata de

25.552.068 pesetas (153.571,02 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las

obras será de cuatro meses, estando prevista su

iniciación a partir del acta de comprobación del

replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos estarán de manifiesto al público durante

el plazo de presentación de proposiciones, en el

Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

21, 28008 Madrid. Teléfonos: 91 322 39 34-33.

Fax: 91 322 39 52, así como en la Secretaría de

la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, sita en

avenida de Blas Infante, 2, 41011 Sevilla.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupos C

y J, subgrupos 6 y 2, categoría b.

6. Modelo de proposición económica: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en mano en el Registro de Entrada del Área de

Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General

de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, 21,

28008 Madrid, o bien en la forma prevista en la

cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas

particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo

sexto día natural desde la publicación de este

anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de proposiciones económicas:

Tendrá lugar en acto público el día 13 de julio de 1999,

a partir de las diez horas, en el salón de actos de

la Dirección General de Administración de la

Seguridad, calle Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 1999.-El Director

general, P. D. (Orden de 30 de noviembre de 1998),

Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.- 23.098.