Está Vd. en

Documento BOE-B-1998-50589

Resolución de la Dirección General de Administración de la Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de obras de reparaciones varias en edificio policial de zona franca de Barcelona.

Publicado en:
«BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 1998, páginas 18694 a 18694 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-B-1998-50589

TEXTO

Mediante esta Resolución se convoca subasta, en

procedimiento abierto y tramitación ordinaria,

conforme a los artículos 70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995

de Contratos de Administraciones Públicas, para

la adjudicación del contrato de obras citado

anteriormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, conforme a los artículos

70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995 Ley de Contratos

de Administraciones Públicas, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata de

19.334.628 pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las

obras será de dos meses, estando prevista su

iniciación a partir del acta de comprobación del

replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos, estarán de manifiesto al público

durante el plazo de presentación de proposiciones, en

el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid, teléfono

91 322 39 34-33 y fax 91 322 39 52, así como en

la Secretaría de la JSP de Cataluña en Barcelona,

vía Layetana, 43, 08003 Barcelona.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: No precisa.

6. Modelo de proposición económica: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en mano en el Registro de Entrada del Área de

Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General

de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, número

21, 28008 Madrid, o bien, en la forma prevista

en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo

sexto natural, desde la publicación de este anuncio

en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de proposiciones económicas:

Tendrá lugar en acto público el día 22 de enero de

1999, a partir de las diez horas, en el salón de

actos de la Dirección General de Administración

de la Seguridad, sita en la calle Amador de los

Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.-El Director

general de Administración de la Seguridad, por

suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,

de la Secretaría de Estado de Seguridad), el Director

del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando

Benzo Sáinz.- 60.267.

ANÁLISIS

Tipo:
Subasta
Observaciones:
Obras.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid