Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Mediante esta Resolución se convoca subasta en

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para

la adjudicación del contrato de obras citado

anteriormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata de

22.172.696 pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las

obras será de dos meses, estando prevista su

iniciación a partir del acta de comprobación del

replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos estarán de manifiesto al público durante

el plazo de presentación de proposiciones, en el

Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid, así como en la Secretaría

de la Comisaría Provincial de Melilla, sita en calle

Actor Tallaví, 3, 29804 Melilla.

4. Fianza provisional: Se exigira conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,

subgrupo 4, categoría d; grupo J, subgrupo 2,

categoría d.

6. Modelo de proposición económica: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en mano en el Registro de Entrada del lugar

indicado en el punto 3, donde se podrá consultar todo

tipo de documentación, o bien en la forma prevista

en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo

sexto natural desde la publicación de este anuncio

en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de proposiciones económicas:

Tendrá lugar en acto público el día 7 de septiembre

de 1998, a partir de las diez horas, en el salón de

actos de la Dirección General de Administración

de la Seguridad, sita en la calle Amador de los

Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de julio de 1998.-El Director general,

Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.- 40.772.