Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento de adjudicación abierto, el siguiente contrato de obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-51046-ON1-5C (1-CO-166).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la CC-329, de Puente Genil a Aguilar de la Frontera, y su variante.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo: 1.041.837.808 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 20.836.756 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, número 43, primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: (95) 455 49 00.

e) Telefax: (95) 455 80 75.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Antes de los seis últimos días de la fecha de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupos A, G; subgrupos 2, 4; categoría e, e.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 11 de abril de 1997, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.

c) Localidad: 41004 Sevilla.

d) Fecha: El día 17 de julio de 1997.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia: El contrato de obra de este anuncio ha sido declarado de urgencia, a los efectos prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: El día 30 de enero de 1997.

Sevilla, 17 de enero de 1997.-El Director general, Blas González González.-7.816.