Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior (UTAP).

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación. Dirección de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C02/44/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de la fase II de construcción de la Central de la Ertzaintza en Erandio.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Erandio (Bizkaia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo de ejecución de los trabajos comenzará con la orden de inicio emanada de la Administración, previo depósito de la garantía definitiva, hasta la liquidación del contrato de obras de construcción de la Central de la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia), fase II, considerando que la ejecución de dichas obras tendrá una duración aproximada de veinte meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 120.000.000 de pesetas, y su división por años es:

1997: 6.000.000 de pesetas.

1998: 62.000.000 de pesetas.

1999: 52.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación, Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Teléfono: (945) 18 89 27.

e) Telefax: (945) 18 90 18.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de diciembre.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Grupo II, subgrupos 4, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Tres sobres «A», «B» y «C».

c) Lugar de presentación:

1 Entidad: Comisión Central de Contratación. Dirección de Patrimonio y Contratación.

2 Domicilio: Duque de Wellington, 2.

3 Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio, a contar desde el 9 de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Fecha: 9 de diciembre.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Comisión Central de Contratación. Dirección de Patrimonio y Contratación.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de octubre de 1997.

Vitoria-Gasteiz, 15 de octubre de 1997.-El Director de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.-60.846.