Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Esta Corporación ha iniciado las actuaciones previas para la contratación de la ejecución del siguiente contrato de obras:

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras de «Remodelación del área quirúrgica y reanimación/UVI y remodelación de la zona de esterilización del Hospital Provincial».

División por lotes y número: Único.

Lugar de ejecución: Hospital Provincial «Rodríguez Chamorro».

Plazo de ejecución: Seis meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: La contratación a la que se refiere este anuncio se llevará a cabo mediante tramitación ordinaria y por procedimiento abierto en la forma de concurso, en base a lo establecido en el artículo 118.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Presupuesto base de licitación: Ha sido establecido en la cantidad de 151.262.549 pesetas.

Garantías:

Provisional: Se exige una garantía provisional por importe de 3.024.251 pesetas.

Definitiva: Se exige garantía definitiva por importe de 6.050.501 pesetas.

Dichas garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas previstas en el pliego de cláusulas particulares, y deberán ser depositadas en la Tesorería de Fondos de la Corporación.

Obtención de documentación e información: Para obtener más información y realizar consultas, los interesados pueden dirigirse al Servicio de Contratación de esta Diputación Provincial, sita en la plaza de Viriato, sin número, 49001 de Zamora, teléfono: (980) 51 43 29, hasta seis días antes de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, de nueve a trece horas.

Requisitos de los ofertantes: Podrán celebrarse estos contratos con las personas físicas o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica en la forma establecida en los pliegos.

Los interesados deberán acreditar su clasificación como contratista de obras en los siguientes grupos, subgrupos y categorías: C-2-e, C-4-e y C-6-e. Caso de subcontratación de las instalaciones eléctricas, el subcontratista deberán contar con la clasificación I-6-d.

Proposiciones: Se presentarán, redactadas en castellano, en la forma y modelo establecidos en el pliego, en dos sobres cerrados (sobre 1: Documentación y sobre 2: Oferta), en el servicio antes indicado, hasta las catorce horas del día en que se cumplan los veintiséis días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el último «Boletín Oficial» donde ésta se produzca.

Las ofertas mantendrán su validez por un plazo de tres meses.

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá lugar, en acto público, a las doce horas del sexto día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas en las dependencias de esta corporación sitas en la dirección anteriormente señalada.

Gastos de anuncios: El adjudicatario correrá con los gastos de inserción del anuncio de licitación en los siguientes medios: «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Castilla y León» y «Boletín Oficial» de la provincia.

Zamora, 14 de octubre de 1997.-El Presidente en funciones, Gonzalo García García.-60.432.