- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Organización Central - Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Organización Central - Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
- 2) Domicilio:
- C/ Álava,45.
- 3) Localidad y código postal:
- 01006 Vitoria-Gasteiz.
- 4) Teléfono:
- 945006276.
- 5) Telefax:
- 945006345.
- 6) Correo electrónico:
- contrata@osakidetza.net.
- 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- www.contratacion.euskadi.net.
- 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
- 16/10/2014.
- d) Número de expediente:
- G/160/20/1/1146/OSC1/0000/082014.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Suministros.
- b) Descripción:
- Aprovisionamiento bajo la modalidad de arrendamiento del hardware y software necesario para la consolidación de los diferentes CPD Hospitalarios.
- c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
- No.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 1) Domicilio:
- C/ Álava ,45.
- 2) Localidad y código postal:
- Vitoria-Gasteiz 01006.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- 60 meses.
- f) Admisión de prórroga:
- No.
- g) Establecimiento de un acuerdo marco:
- No.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 30200000, 48180000.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Ordinaria.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- c) Subasta electrónica:
- No.
- d) Criterios de adjudicación:
- La oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación: 1. Calidad técnica (arquitectura tecnológica propuesta: 25 puntos, herramienta de gestión: 5 puntos), 30 puntos.
2. Mejoras a las especificaciones demandadas (se asignará 1 punto por cada 10 TB de ampliación de la capacidad neta demandada en los pools de discos tipo I y pool tipo II manteniendo una relación de 10% tipo I y 90% tipo II, hasta un máximo de 5 puntos. Estas ampliaciones han de ser homogéneas a los 3 CPD territoriales para ser tenidas en cuenta. Tomando cada CPD territorial como un pool, de recursos de computación en cuanto a CPU y memoria se refiere, se asignará 1 punto por cada ampliación de CPU y memoria en bloques de 400 spec 2006 y 128 GB de memoria. Estas ampliaciones han de ser homogéneas a los 3 CPD territoriales para ser tenidas en cuenta. Hasta un máximo de 10 puntos. Se asignarán hasta 5 puntos en función de las horas de soporte que se ofrezcan para el despliegue de la infraestructura), 20 puntos.
3. Precio, 50 puntos.
- 4. Valor estimado del contrato:
- 1.580.000,00 € (sin IVA).
- 5. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe total: 1.580.000,00 € (sin IVA).
- 6. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): No. Definitiva (%): Sí. 5% del importe de adjudicación.
- 7. Requisitos específicos del contratista:
-
- a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
- No.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- Ver bases.
- d) Contratos reservados:
- No.
- 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- 22/10/2014, a 13:30 Horas.
- b) Modalidad de presentación:
- La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Osakidetza - Organización Central.
- 2) Domicilio:
- C/ Álava, 45.
- 3) Localidad y código postal:
- Vitoria-Gasteiz 01006.
- 4) Dirección electrónica:
- www.contratacion.info o www.contratacion.euskadi.net.
- e) Admisión de variantes:
- No.
- f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
- Dos meses a partir de la apertura de oferta económica.
- 9. Apertura de Ofertas:
-
- a) Descripción:
- Aperturas juicios de valor y económica.
- b) Dirección:
- C/ Álava, 45.
- c) Localidad y código postal:
- Vitoria-Gasteiz.
- d) Fecha y hora:
- Apertura juicios de valor 29/10/2014, a las 12:00 h. Apertura económica 19/11/2014, a las 11:00 h.
- 10. Gastos de publicidad:
- Por cuenta del adjudicatario.
- 11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea":
- 8/09/2014.
- 12. Otras informaciones:
- Se establece un umbral mínimo en los criterios de juicios de valor: las ofertas deberán superar el umbral establecido de 30 puntos. El plazo de presentación de proposiciones se ha reducido según lo dispuesto en el artículo 159 del TRLCSP.
Vitoria-Gasteiz, 11 de septiembre de 2014.- El Presidente suplente de la Mesa de Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.
