Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de Vía

Estrecha, FEVE, con oficinas en Santander

(Cantabria); contrato promovido por la Dirección de

Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obras

Nueva, sita en la calle Plaza de las Estaciones, sin

número (edificio anexo, 2. ª planta), 39002 Santander,

teléfono 942 36 49 50, fax 942 36 34 16.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.

3. Características de la licitación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

d) Presupuesto: 1.531.302.910 pesetas

(9.203.315,84 euros), IVA excluido. En este

presupuesto está incluido el estudio de seguridad y salud

laboral que asciende a 3.863.050 pesetas (23.217,40

euros), IVA excluido.

4. Naturaleza del contrato: Contrato de obras.

5. Documentación e información:

a) Las ofertas deberán presentarse en las

oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de

Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nueva, calle

Plaza de las Estaciones, sin número (edificio anexo,

2. ª planta).

b) Fecha y hora límite de presentación: 28 de

septiembre de 1999, a las catorce horas, en el lugar

señalado en el punto anterior.

c) La oferta económica deberá constar en

pesetas.

d) Apertura de las ofertas económicas: El día

5 de octubre de 1999, a las doce horas, en las

oficinas en que han sido presentadas.

6. Lengua en que deben redactarse la

documentación y ofertas: Castellano.

7. Fianza provisional: 30.626.000 pesetas

(184.065,97 euros).

8. Requisitos básicos de los licitadores:

a) Requisitos generales:

Disponer de plena capacidad de obrar y solvencia

económica, financiera y técnica o profesional.

Disponer de una experiencia en obras similares

de, al menos, tres años, sólo en obras de montaje

de línea aérea de contacto ferroviaria.

b) Requisitos excluyentes:

Clasificación como contratista de obra del Estado

español en: Grupo D, subgrupo 1, categoría f. Grupo

D, subgrupo 5, categoría f.

En el solicitante no podrán concurrir ninguna de

las causas de prohibición para contratar establecidas

en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Los licitadores extranjeros deberán aportar la

misma documentación que los empresarios españoles

o la equivalente en su país de procedencia, según

se trate de empresas con domicilio en España o

con domicilio sólo en origen.

9. Abono del costo de los anuncios: El coste

de los anuncios de la licitación serán de cuenta

y cargo del adjudicatario.

10. Plazo de ejecución del contrato: El plazo

de ejecución de las obras no podrá ser superior

a doce meses, computados desde la fecha de firma

del acta de replanteo.

11. Criterios de adjudicación: El proceso de

selección de las empresas interesadas se regirá por

los siguientes criterios:

40 puntos: Importe económico.

30 puntos: Relación de obras similares.

20 puntos: Equipo humano para la realización

de las obras.

10 puntos: Equipos y maquinaria, cualificación

de la empresa y control de calidad.

Madrid, 30 de julio de 1999.-El Director general,

José Enrique García-Romeu Fleta.- 33.134.